Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie

kara umowna, projekt, dokumentacja projektowa, miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli

kara umowna, projekt, opóźnienie, etap prac, dzieło, rejestr zabytków, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, etap umowy, odsetka, trzeci etap, wynagrodzenie brutto, dostosowanie obiektu, kurtyna, dokumentacja projektowa, przekroczenie terminów, podstawa naliczenia kary umownej, protokół odbioru dokumentacji, wada

kara umowna, projekt, umowa, zapłata kary umowna, organizacja ruchu, droga powiatowa, wydanie projektu, dzień opóźnienia, dzieło, realizacja przedmiotu umowy, przedmiot zamówienia, komplet projektów, pozwany, powiat, ciąg drogi, oddanie przedmiotu, termin, przekazanie kompletu, trudność w realizacji, opiniowanie projektów

kara umowna, projekt, umowa, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, system, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik

kara umowna, umowa, zapis, umowa o współpracy, cena, odstąpienie od umowy, pozwany, klient, zleceniobiorca, lokal mieszkalny, zysk, powierzchnia użytkowa lokalu, koncepcja inwestycji, zleceniodawca, wysokość kary umowna, umowa o świadczenie usługi, sprzedaż lokali, zastrzeżenie kary umownej, poznanie, projekt

kara umowna, umowy deweloperskie, wzorzec umowy, wysokość kary umowna, termin odbioru lokali, dzień opóźnienia, umowa ustanowienia odrębna własności, ustanowienie odrębnych własności lokali, nowy wzorzec umowy, odrębna własność lokali mieszkalnych, miarkowanie kary umownej, cena, pozwany, deweloper, wskaźnik kary, przeniesienie, społeczne zachowanie, wykonanie zobowiązania, konsument, czynności prawne

kara umowna, projekt, koncepcja projektowa, opóźnienie w wykonaniu dzieła, wersja robocza, miarkowanie kary umownej, wspólnota mieszkaniowa, ukończenie dzieła, nadbudowa i rozbudowa, uzgodnienie projektu, rozbudowa kamienicy, uzyskanie warunków technicznych, wierzyciel, opracowanie, umowa, warunek techniczny przyłączenia, zapłata kary umowna, opóźnienie powódki, wykonanie zobowiązania, dłużnik

kara umowna, glina, umowa, wartość umowy, ogólna wartość, zastrzeżenie kary umownej, odszkodowanie, tona, dłużnik, przystąpienie przez powódkę, rozwiązanie umowy, umowna wysokość, umowa na odbiór, umowa w przypadku, usta, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, podstawa naliczenia kary umownej, aga, iloczyn stawki

kara umowna, transport, zakaz konkurencji, klient powodów, pozwany, współpraca, czołg, wykonanie zlecenia, zleceniodawca powoda, reprezentant powoda, warunek zlecenia, przewóz, przewoźnik, firma, załadunek, kontrahent, wierzyciel, kontakt, umowa, zobowiązanie

kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia

kara umowna, umowa, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody

kara umowna, udostępnienie terenu budowy, umowa, wiata, udostępnienie, pozwany, miarkowanie kary umownej, plac budowy, odstąpienie od umowy, umowa o roboty budowlane, kara umowna za opóźnienie, naliczenie kary umownej, słup nośny, rozpoczęcie robót, konstrukcja, stacja paliwa, zadaszenie stacji, naliczanie kary umownej, montaż, zapłata kary umowna

kara umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej

kara umowna, opóźnienie, instalacja, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, udostępnienie, przekazanie frontu robót, potrącenie, faktura, zwłoka, protokół odbioru, zastrzeżona kara umowna, dłużnik, tynk, rozpoczęcie robót, oddanie przedmiotu umowy, udostępnienie frontu, wysokość zastrzeżonej kary, harmonogram

kara umowna, generalny wykonawca, umowa, spółka, robota budowlana, inwestor, niezbędna infrastruktura, inwestycja, pełnomocnictwo, pozwany, umowa o generalne wykonawstwo, opóźnienie, przedmiot umowy, przekazanie terenu budowy, galanteria, projekt wykonawczy, projekt, nieterminowe zakończenie prac, budynek magazynowy, nieterminowe wykonanie

kara umowna, wysokość kary umowna, ryczałtowe wynagrodzenie, umowa, dodatkowe wynagrodzenie za roboty, wynagrodzenie miesięczne, łączna wysokość, zarząd drogi, wartość wynagrodzenia wykonawcy, rozliczenie ryczałtowe, naliczanie kary umownej, nota księgowa, usta, zastępca prezydenta, godzina opóźnienia, kwota kary, kosztorys ofertowy, oświetlenie uliczne, stanowiąca kara umowna, zapis

kara umowna, wysokość kary umowna, powołany aneks, umowa, elementy robota, tynk gipsowy, tytuł wykonawczy, zastrzeżenie kary umownej, złożenie przez powódkę oświadczenia, powołana umowa, wartość prac, umowa z dniem, umowa wysokości, sporna kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, wykonalność, opóźnienie w usunięciu wady, usunięcie usterki, pozwana praca, wartość elementu

kara umowna, pozwany, lokal, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda, umowa najmu, oferent, wysokość zastrzeżonej kary

kara umowna, odstąpienie od umowy, umowa, projekt, pozwany, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji

kara umowna, umowa, szatnia, pozwany uniwersytet, odstąpienie od umowy, szatniarz, pracownik powódki, wpływ alkoholu, zastrzeżona kara umowna, umowa z dniem, przedmiotowa umowa, należyte wykonanie, wartość brutto, przedstawiciel powódki, powódkę kary, miarkowanie kary umownej, przyczyna odstąpienia, wysokość kary umowna, zmiarkowanie kary umownej, nietrzeźwość