Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie

zamówienia publiczne

ekran akustyczny, inżynier kontraktu, partner, budowa obwodnicy miasta, projekt, lider konsorcjum, cena, umowa konsorcjum, porozumienie wykonawcze, droga krajowa i autostrada, budowa ekranów, oferta, wykonanie ekranów akustycznych, udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, generalny dyrektor dróg krajowych, współuczestnictwo konieczne, oferta wykonawcy, przyznanie kontraktu, uczestnik konsorcjum

zamówienia publiczne

inżynier kontraktu, podsypka filtracyjna, montaż kręgów betonowych, ekran akustyczny, długość ekranu, warstwa podsypki, fi, węzeł, prawo zamówień publicznych, metr, koryto, obmiar, grubość warstwy po zagęszczeniu, kosztorys ofertowy, projektant, umowa konsorcjum, budowa ekranów, warunek kontraktu, długość, kręg o średnicy

zamówienia publiczne

ekran akustyczny, inżynier kontraktu, umowa konsorcjum, wykonanie ekranów akustycznych, budowa obwodnicy miasta, partner, cena, prawo zamówień publicznych, porozumienie wykonawcze, członek konsorcjum, projekt, współuczestnictwo konieczne, udzielenie zamówienia publicznego, droga krajowa i autostrada, lider konsorcjum, legitymacja czynna, świadczenie podzielne, oferta, robota budowlana, wynagrodzenie

warunek kontraktu, umowa konsorcjum, koszty ogólne, uczestnik konsorcjum, ekran akustyczny, przedłużenie czasu na ukończenie, inżynier, termin realizacji kontraktu, przedmiotowy kontrakt, szczególny warunek kontraktu, roszczenie finansowe, kosztorys ofertowy, realizacja robót, okres realizacji kontraktu, przedłużenie terminu realizacji, droga krajowa i autostrada, rozsądny zysk, lider, opóźnienie, generalny dyrektor dróg

zatrzymanie wadium, przetarg, stanowisko kierownika budowy, kierowanie robotami, ekran akustyczny, oferta, udział w przetargach, prawo zamówień publicznych, wykonywanie zamówienia, wymagane uprawnienie, powodowa spółka, uprawnienie do kierowania, wykonanie zamówienia, oświadczenie i dokument, formularz, upadłość, warunek udziału w postępowaniu, ustawa prawa, uzupełnienie dokumentu, brakujący warunek

sub, konsorcjum, warunek kontraktu, koszt przestoju, szczególny warunek kontraktu, podpór, przebudowa linii, przedłużenie czasu na ukończenie, klauzula, lider konsorcjum, obsługa geodezyjna, warunek ogólny kontraktu, stan wody, budowa, inżynier, linia, beton, robota mostowa, przejściowe świadectwo płatności, koszt podgrzewania

warunek kontraktu, sekcja, tabela wartości, przejściowe świadectwo płatności, wartość elementu, szczególny warunek kontraktu, załącznik do oferty, świadectwo przejęcia, prawo zamówień publicznych, oferta, tabela, inżynier kontraktu, konsorcjum, gwarancja bankowa, formularz, zabezpieczenie wykonania umowy, podstawa klauzuli, faktura, zaakceptowana kwota kontraktowa, forma zabezpieczenia

dzień wniesienia powództwa, aktualizacja programu, kara umowna, skapitalizowana odsetka ustawowa, uwagę inżynierów, warunek kontraktu, rezydent, czas na ukończenie, zamówienie publiczne, opóźnienie od kwot, postęp pracy, plac budowy, umowa konsorcjum, inżynier kontraktu, generalny dyrektor dróg krajowych, dzień zapłaty, droga krajowa i autostrada, milion, inwestycja, szczególny warunek kontraktu

rezydent, funkcja inżyniera, modernizacja, prawo zamówień publicznych, inżynier kontraktu, zmiana parametrów, krajowa izba odwoławcza, oferta, doświadczenie osoby, budowa obwodnicy miasta, pełnienie funkcji, uwzględnienie części zarzutów, przepis ustawy prawa, złożenie sprzeciwu, zezwolenie na realizację inwestycji, zaprojektowanie i budowa, parametr użytkowy, odcinek, realizacja inwestycji drogowa, postępowanie skargowe

wniosek o płatności, inżynier kontraktu, projekt, gmina, obowiązkiem inżyniera, sprawozdawczość, postępowanie o udzielenie zamówienia, odrzucenie oferty, udzielenie zamówienia publicznego, sporządzanie wniosku, prawo zamówień publicznych, komisja przetargowa, decyzja o odrzuceniu, oferta, realizacja projektu, harmonogram, umowa, obowiązek powódki, prowadzenie rozliczeń, finansowy projekt

generalny dyrektor dróg krajowych, droga krajowa i autostrada, konsorcjum, odstąpienie od umowy, warunek kontraktu, odstąpienie od kontraktu, ustalenie bezskuteczności oświadczenia, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego, interes prawny, upadłość, uczestnik konsorcjum, inżynier kontraktu, odcinek, oświadczenie o odstąpienia, rada budowy, współuczestnictwo, postępowanie o udzielenie zamówienia, czas na ukończenie, strona wykonawcy

droga technologiczna, inżynier kontraktu, warunek kontraktu, specyfikacja techniczna, wykonanie drogi, obiekt inżynierski, południowa obwodnica, wersja elektroniczna, sub, kosztorys ofertowy, dokumentacja projektowa, oferta, budowa, konsorcjum, zamówienie publiczne, oferent, przedmiot zamówienia, zakres drogi, projekt, szczególny warunek kontraktu

inżynier kontraktu, węzeł, warunek udziału w postępowaniu, projekt i budowa, świadectwo przejęcia, zadanie, obwodnica, odcinek, postępowanie o udzielenie zamówienia, rozpoczęcie realizacji, oferta, wykluczenie, spełnienie warunku udziału, udzielenie zamówienia publicznego, budowa łącznika, odcinek węzła, informacja, doświadczenie zawodowe, usługa, rozpoczęcie świadczenia

ścianka szczelna, projekt, inżynier kontraktu, dokumentacja projektowa, nasyp, wykop, wiadukt, projekt technologiczny, pismo inżyniera, wykonanie ścianki, budowa, obiekt inżynierski, kosztorys, umowa konsorcjum, nitka, zamówienie publiczne, projekt budowlany, skarpa, projekt wykonawczy, spółka cywilna

wystąpienie wykonawcy, inżynier kontraktu, protokół z rady budowy, dziennik budowy, praca dodatkowa, protokół konieczności, robota instalacyjna, kosztorys robót dodatkowych, prawo zamówień publicznych, zatwierdzona kwota, kserokopia, kwota kontraktowa, kosztorys różnicowy, załącznik, robota budowlana, postanowienie rozdziału, ustawa prawa, wykonanie robót dodatkowych, pismo z dni, umowa

obmiar, projektant, aneks, kosztorys ofertowy, warstwa konstrukcyjna, projekt, inwestycja, grubość warstwy, warunek kontraktu, zwiększenie zakresu, pas, krawędź, techniczne wykonanie, zgoda, świadek, specyfikacja techniczna, zakres roboty, termin wykonania umowy, inżynier kontraktu, budowa

oferta, grupa pracy, odrzucenie oferty, cena, rażąco niska cena, przedmiot zamówienia, kalkulacja, treść oferty, warunek zamówienia, przeciwnik skargi, kontrakt, krajowa izba odwoławcza, cena ofertowa, postępowanie skargowe, błąd w obliczeniu ceny, zarządzanie, cena oferty, udzielenie zamówienia, usta, stosunek do przedmiotu

raport końcowy, raport, inżynier kontraktu, fundusz spójności, narodowy fundusz ochrony środowiska, ochrona środowiska i gospodarka, funkcja inżyniera, komisja europejska, projekt, beneficjent, gospodarka wodna, system kanalizacji sanitarnej, miejski system, prawo zamówień publicznych, rozbudowy miejskiej, umowa konsorcjum, realizacja projektu, modernizacja i rozbudowa, strona powodowa, postępu realizacji

węzeł, umowa konsorcjum, aneks, stadium projektu, wykonanie i dostarczenie, protokół zdawczo-odbiorczy, projekt, odcinek, opracowanie projektowe, projekt budowlany, prace projektowe, budowa drogi ekspresowa, odcinek drogi ekspresowej, lider, opracowanie dodatkowe, materiały przetargowe, obwodnica, droga krajowa i autostrada, prawo zamówień publicznych, przedmiot zamówienia

umowa konsorcjum, lider konsorcjum, umowa podwykonawcza, generalny wykonawca, usługodawca, ekran akustyczny, polecenie zapłaty, podwykonawca, usługobiorca, faktura, partner konsorcjum, droga krajowa i autostrada, okładzina, budowa węzła, członek konsorcjum, generalna dyrekcja dróg krajowych, protokół odbioru, węzeł, umowa o roboty budowlane, spółka