wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 29 kwietnia 2013
Data publikacji: 23 lipca 2013 Poziom podobieństwa: 96% Wspólna treśćinżynier kontraktu, podsypka filtracyjna, montaż kręgów betonowych, ekran akustyczny, zamówienie publiczne, długość ekranu, warstwa podsypki, fi, węzeł, metr, koryto, obmiar, grubość warstwy po zagęszczeniu, kosztorys ofertowy, projektant, umowa konsorcjum, budowa ekranów, warunek kontraktu, kręg o średnicy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
inżynier kontraktu, podsypka filtracyjna, montaż kręgów betonowych, ekran akustyczny, zamówienie publiczne, długość ekranu, warstwa podsypki, fi, węzeł, prawo zamówień publicznych, metr, koryto, obmiar, grubość warstwy po zagęszczeniu, kosztorys ofertowy, projektant, umowa konsorcjum, budowa ekranów, warunek kontraktu, kręg o średnicy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 20 lutego 2013
Data publikacji: 20 lipca 2013 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćekran akustyczny, inżynier kontraktu, zamówienie publiczne, projekt, umowa konsorcjum, budowa ekranów, wykonanie ekranów -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
ekran akustyczny, inżynier kontraktu, partner, budowa obwodnicy miasta, zamówienie publiczne, projekt, lider konsorcjum, cena, umowa konsorcjum, porozumienie wykonawcze, droga krajowa i autostrada, budowa ekranów, wykonanie ekranów akustycznych, wykonanie ekranów, udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, generalny dyrektor dróg krajowych, współuczestnictwo konieczne, oferta wykonawcy, przyznanie kontraktu
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 23 sierpnia 2019
Data publikacji: 7 lutego 2020 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćekran akustyczny, inżynier, kontrakt, długość -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
ekran akustyczny, wysokość min, inżynier, kontrakt, długość, autostrada, oferta, łącznica, parametr, decyzja środowiskowa, początek, oświetlenie drogowe, przedmiot zamówienia, linia napowietrzna, m, tabela, inwestor, przetarg, hałas, prognoza
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 5 grudnia 2013
Data publikacji: 8 września 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćekran akustyczny, zamówienie publiczne, inżynier kontraktu, umowa konsorcjum, wykonanie ekranów, projekt -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
ekran akustyczny, zamówienie publiczne, inżynier kontraktu, umowa konsorcjum, wykonanie ekranów, wykonanie ekranów akustycznych, budowa obwodnicy miasta, partner, cena, prawo zamówień publicznych, porozumienie wykonawcze, członek konsorcjum, projekt, współuczestnictwo konieczne, udzielenie zamówienia publicznego, droga krajowa i autostrada, lider konsorcjum, legitymacja czynna, świadczenie podzielne, oferta
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 29 sierpnia 2014
Data publikacji: 24 września 2014 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 45% Powiązana tematykazamówienia publiczne -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
obmiar, projektant, aneks, kosztorys ofertowy, warstwa konstrukcyjna, projekt, inwestycja, grubość warstwy, warunek kontraktu, zwiększenie zakresu, pas, krawędź, techniczne wykonanie, zgoda, świadek, specyfikacja techniczna, zakres roboty, termin wykonania umowy, inżynier kontraktu, budowa
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 27 sierpnia 2015
Data publikacji: 25 maja 2017 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 45% Wspólna treśćwarunek kontraktu, umowa konsorcjum, ekran akustyczny, inżynier, kosztorys ofertowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
warunek kontraktu, umowa konsorcjum, koszty ogólne, uczestnik konsorcjum, ekran akustyczny, przedłużenie czasu na ukończenie, inżynier, termin realizacji kontraktu, przedmiotowy kontrakt, szczególny warunek kontraktu, roszczenie finansowe, kosztorys ofertowy, realizacja robót, okres realizacji kontraktu, przedłużenie terminu realizacji, droga krajowa i autostrada, rozsądny zysk, lider, opóźnienie, generalny dyrektor dróg
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 28 października 2016
Data publikacji: 16 grudnia 2016 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 43% Powiązana tematykazamówienia publiczne -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
warstwa, warstwa nasypów, inżynier kontraktu, umowa konsorcjum, protokół z dni, górna warstwa, członek konsorcjum, wykonanie roboty, odcinek, budowa, warunek kontraktu, temperatura, autostrada, kosztorys, technologia, kilometraż, program zapewnienia jakości, warunki atmosferyczne, czas na ukończenie, przejezdność
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 11 kwietnia 2016
Data publikacji: 9 czerwca 2016 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykazamówienia publiczne -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
przedłużenie czasu na ukończenie, inżynier kontraktu, warunek kontraktu, tymczasowa organizacja, powiadomienie o roszczeniu, organizacja ruchu, konsorcjum, maj i wrzesień, powódź, czas na ukończenie kontraktu, przejściowe świadectwo płatności, pismo wykonawcy, dodatkowa płatność, czas realizacji kontraktu, dokument wykonawcy, utrzymanie zaplecza, siła wyższa, plac budowy, intensywny opad, działanie siły
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 11 czerwca 2014
Data publikacji: 3 lipca 2014 Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykazamówienia publiczne -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
wystąpienie wykonawcy, inżynier kontraktu, kosztorys, protokół z rady budowy, dziennik budowy, budowa, praca dodatkowa, protokół konieczności, robota instalacyjna, kosztorys robót dodatkowych, prawo zamówień publicznych, zatwierdzona kwota, zamówienie publiczne, kserokopia, kwota kontraktowa, kosztorys różnicowy, załącznik, robota budowlana, postanowienie rozdziału, ustawa prawa
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Suwałkach
Data orzeczenia: 3 czerwca 2015
Data publikacji: 27 sierpnia 2015 Poziom podobieństwa: 41% Powiązana tematykazamówienia publiczne -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
wniosek o płatności, inżynier kontraktu, projekt, zamówienie publiczne, gmina, obowiązkiem inżyniera, sprawozdawczość, postępowanie o udzielenie zamówienia, odrzucenie oferty, udzielenie zamówienia publicznego, sporządzanie wniosku, prawo zamówień publicznych, komisja przetargowa, decyzja o odrzuceniu, realizacja projektu, harmonogram, umowa, obowiązek powódki, prowadzenie rozliczeń, finansowy projekt
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 13 lipca 2011
Data publikacji: 21 stycznia 2014 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 40% Powiązana tematykazamówienia publiczne -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
warunek kontraktu, sekcja, tabela wartości, przejściowe świadectwo płatności, wartość elementu, szczególny warunek kontraktu, załącznik do oferty, świadectwo przejęcia, prawo zamówień publicznych, inżynier kontraktu, zamówienie publiczne, konsorcjum, gwarancja bankowa, formularz, zabezpieczenie wykonania umowy, podstawa klauzuli, faktura, zaakceptowana kwota kontraktowa, forma zabezpieczenia, cena kontraktowa
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 1 lipca 2019
Data publikacji: 16 października 2019 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 40% Powiązana tematykazamówienia publiczne -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
droga technologiczna, inżynier kontraktu, warunek kontraktu, specyfikacja techniczna, wykonanie drogi, obiekt inżynierski, południowa obwodnica, wersja elektroniczna, sub, kosztorys ofertowy, dokumentacja projektowa, oferta, budowa, konsorcjum, zamówienie publiczne, oferent, przedmiot zamówienia, zakres drogi, projekt, szczególny warunek kontraktu
Zobacz» |
zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 16 lipca 2018
Data publikacji: 29 sierpnia 2018 Poziom podobieństwa: 40% Powiązana tematykazamówienia publiczne -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
inżynier kontraktu, budowa, węzeł, warunek udziału w postępowaniu, projekt i budowa, zamówienie publiczne, świadectwo przejęcia, zadanie, obwodnica, odcinek, doświadczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, rozpoczęcie realizacji, oferta, wykluczenie, spełnienie warunku udziału, udzielenie zamówienia publicznego, budowa łącznika, odcinek węzła, informacja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 20 grudnia 2016
Data publikacji: 22 lutego 2017 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 40% Powiązana tematykazamówienia publiczne -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
dzień wniesienia powództwa, aktualizacja programu, kara umowna, skapitalizowana odsetka ustawowa, uwagę inżynierów, warunek kontraktu, rezydent, czas na ukończenie, zamówienie publiczne, budowa, opóźnienie od kwot, postęp pracy, plac budowy, umowa konsorcjum, inżynier kontraktu, generalny dyrektor dróg krajowych, dzień zapłaty, droga krajowa i autostrada, milion, inwestycja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 17 maja 2017
Data publikacji: 9 listopada 2017 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 39% Powiązana tematykazamówienia publiczne -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
ścianka szczelna, projekt, inżynier kontraktu, dokumentacja projektowa, nasyp, wykop, wiadukt, projekt technologiczny, pismo inżyniera, wykonanie ścianki, budowa, obiekt inżynierski, kosztorys, umowa konsorcjum, nitka, zamówienie publiczne, projekt budowlany, skarpa, projekt wykonawczy, spółka cywilna
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 6 listopada 2013
Data publikacji: 19 maja 2014 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 38% Powiązana tematykazamówienia publiczne -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
sub, konsorcjum, warunek kontraktu, koszt przestoju, szczególny warunek kontraktu, podpór, przebudowa linii, przedłużenie czasu na ukończenie, klauzula, lider konsorcjum, obsługa geodezyjna, warunek ogólny kontraktu, stan wody, budowa, inżynier, beton, robota mostowa, przejściowe świadectwo płatności, koszt podgrzewania, pal
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi
Data orzeczenia: 13 grudnia 2016
Data publikacji: 20 lutego 2017 Poziom podobieństwa: 38% Powiązana tematykazamówienia publiczne -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
raport końcowy, inżynier kontraktu, fundusz spójności, narodowy fundusz ochrony środowiska, ochrona środowiska i gospodarka, funkcja inżyniera, komisja europejska, projekt, beneficjent, gospodarka wodna, system kanalizacji sanitarnej, miejski system, prawo zamówień publicznych, rozbudowy miejskiej, umowa konsorcjum, realizacja projektu, zamówienie publiczne, modernizacja i rozbudowa, strona powodowa, postępu realizacji
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 20 listopada 2020
Data publikacji: 22 kwietnia 2021 Poziom podobieństwa: 38% Powiązana tematykazamówienia publiczne -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
inżynier kontraktu, funkcja inżyniera, termin realizacji umowy, zamówienie publiczne, umowa o roboty budowlane, zespół inżynierów, pełnienie funkcji, prace budowlane, podwyższenie wynagrodzenia, pozwany, nadzór nad robotami budowlanymi, zadanie, robota dodatkowa, przedmiot zamówienia, wykonawca roboty, postępowanie o udzielenie zamówienia, umowa na roboty budowlane, prokuratoria generalna, udzielenie zamówienia publicznego, termin wykonywania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krakowie
Data orzeczenia: 17 grudnia 2020
Data publikacji: 17 stycznia 2022 Poziom podobieństwa: 37% Powiązana tematykazamówienia publiczne -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
rezydent, funkcja inżyniera, modernizacja, prawo zamówień publicznych, inżynier kontraktu, budowa, zmiana parametrów, krajowa izba odwoławcza, oferta, doświadczenie osoby, budowa obwodnicy miasta, zamówienie publiczne, pełnienie funkcji, uwzględnienie części zarzutów, przepis ustawy prawa, złożenie sprzeciwu, zezwolenie na realizację inwestycji, zaprojektowanie i budowa, parametr użytkowy, odcinek
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 3 grudnia 2020
Data publikacji: 21 stycznia 2021
Istotność:
Poziom podobieństwa: 36% Powiązana tematykazamówienia publiczne -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
tłuczeń, podsypka, grubość, tor, torowisko, robota dodatkowa, klasa pierwsza, uzupełnienie podsypki, protokół konieczności, przesiewanie, postępowanie przetargowe, kategoria pierwsza, podkład, przekop, zamówienie publiczne, wykonanie prac dodatkowych, oferta, pozwany, umowa, prawo zamówień publicznych
Zobacz» |