Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie

kara umowna

kara umowna, nota obciążeniowa, opóźnienie, uznanie długu, postępowanie uproszczone, obowiązek zapłaty kary umownej, umowa, pozwany, sens oświadczenia woli, zwłoka, ujęcie kary, odpowiedzialność, dłużnik, świetle zachowań, granica winy, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dzień opóźnienia, umowa zawarta przez strony, opóźnienie w oddaniu

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, nota obciążeniowa, brak rentowności, dzień zapłaty, pozwany, umowa najmu, umowa, reguła doświadczenia życiowego, obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej, możliwość rozwiązania umowy, świetle reguły, wpływ błędów, rodzaju zapewnień, lokal użytkowy, rozwiązanie umowy za porozumieniem, umowa za porozumieniem stron, centrum, wysokość kary umowna, pozwana działalność

kara umowna

kara umowna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, agio, wierzytelność, zasilenie konta, kwota minimalna, nota obciążeniowa, telefon, zapłata kary umowna, odsetki naliczone, postępowanie uproszczone, siedziba, abonent, obowiązkowa liczba, nakaz zapłaty, pismo z dni, uprawnienie do żądania, postępowanie upominawcze, opis pozycji, umowa dotycząca udziału

kara umowna

kara umowna, nota obciążeniowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, przepompownia, zmniejszenie kary umownej, podział nieruchomości, naliczanie kary, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, zwłoka, przeprowadzenie służebności, wykonanie zlecenia, maksymalna wartość, wykonanie przedmiotu zamówienia, rażące wygórowanie, robota geodezyjna, postępowanie rozgraniczeniowe, konieczność sprostowania, dokonane potrącenie wierzytelności

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, nota obciążeniowa, fracht, rozładunek, przewoźnik, ogólny warunek umowy, umowa przewozu, wierzytelność, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, załadunek towarów, zlecenie, potrącenie, kierowca, ładunek, zapłata kary, szkoda, godzinne opóźnienie

kara umowna

kara umowna, poświadczona kopia, opóźnienie, generalny wykonawca, umowa, pozwany, zamówiona praca, wierzytelność, dzień opóźnienia, nota obciążeniowa, montaż oświetlenia, praca montażowa, oprawy oświetleniowe, wykonanie pracy, umowa strony, część handlowa, znacznik czasu, potrącenie, harmonogram robót, klatka

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, faktura vat, pozwany, nota odsetkowa, nota, umowa, obiekt, miarkowanie kary umownej, porozumienie, płatność, umowa o roboty budowlane, termin realizacji, potrącenie, przedmiot umowy, naliczona kara, zapłata kary, front, obciążenie rachunku bankowego, realizacja przedmiotu

kara umowna, umowa, wartość ulgi, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, rozwiązanie umowy przez abonenta, nota odsetkowa, nota obciążeniowa, jednostronne rozwiązanie umowy, kara umowna płatna, pozwany, operator telekomunikacyjny, wezwanie do zapłaty, zapłata kary umowna, prawo telekomunikacyjne, naliczenie kary umownej, podstawa wezwania, wystawiona faktura, wierzytelność, umowa o świadczenie usługi, naliczona opłata

kara umowna

kara umowna, umowa, nakaz zapłaty, faktura zaliczkowa, usługa promocji, produkt, nota obciążeniowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, rozwiązanie umowy, pozwany, faktura korygująca, umowa ze skutkiem, weksel, rok obowiązywania, wykonanie zobowiązania pieniężnego, kwota kary umowna, litr, znaczenie szerokie, odsetka, zarzut od nakazów zapłaty

kara umowna

kara umowna, prace projektowe, koncepcja, środowiskowe uwarunkowanie zgody, uwarunkowanie zgody na realizację, projekt budowlany, etap projektu, specyfikacja techniczna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskanie ostatecznej decyzji, uzyskanie przez wykonawcę, nienależyte wykonanie zobowiązania, generalna dyrekcja dróg krajowych, droga krajowa i autostrada, umowa, opóźnienie, zwłoka, dokumentacja, błędne ustalenie treści, zwłoka w wykonaniu prac

kara umowna, miarkowanie kary umownej, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie, kalendarzowy dzień

kara umowna, awizo, kwota, pozwany, nota, faktura korygująca, opóźnione dostawy, dostawa towaru, upadłość likwidacyjna, nota księgowa, syndyk masy upadłości, kara umowna zgodnie, sprzeciw od nakazu zapłaty, strona powodowa, naliczenie kary umownej, umowa na dostawy, serwis, zapłata, zapłata kary, opóźnienie w dostawie

kara umowna, budynek usługowy, strona powodowa, opóźnienie, budynek mieszkalny, umowa, odstąpienie od umowy, pozwany, podwykonawca, zwłoka, praca na budynku, budowa, wynagrodzenie ryczałtowe, zagospodarowanie terenów, budynek handlowy, dłużnik, budynek wielorodzinny, wartość umówionego wynagrodzenia, wykonanie budynków, wynagrodzenie za budynki

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, nota księgowa, nota, wykonanie umowy, drabinka, pozwany, długość okresu opóźnienia, opóźnienie w realizacji umowy, potrącenie, realizacja umowy, wartość brutto, muzeum, szafa, pozwana kara umowna, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, termin realizacji umowy, błędna wykładnia i przyjęcie

kara umowna

kara umowna, konsorcjum, umowa konsorcjum, umowa, dziennik budowy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, strona powodowa, autostrada, opóźnienie, pozwany, regulacja rzeki, praca, wykonanie przedmiotu umowy, współuczestnictwo konieczne, podwykonawca, wierzyciel, znacznik, zwłoka, generalny wykonawca

kara umowna

kara umowna, sprzedaż prasy, przesłanka miarkowania, umowa, rażące wygórowanie kary umownej, nota obciążeniowa, należność wynikająca z noty, naliczona kara, poprzedzający miesiąc, miarkowanie kary umownej, zakres sprzedaży, odbiorca, pozwany, znaczna część, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, wykonanie zobowiązania, możliwość naliczenia kary umownej, wyliczenie kary, złożone oświadczenie, przypadek wypowiedzenia

kara umowna

kara umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej

kara umowna, opóźnienie, odbiór końcowy, dzień opóźnienia, gotowość do odbioru, opóźnienie w zakończeniu, naliczanie kary umownej, dziennik budowy, ostateczna suma, końcowy termin, zakończenie wykonania przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, umowa, inwentaryzacja geodezyjna, procent wartości, termin naliczania, termin zakończenia, inspektor nadzoru inwestorskiego, wynagrodzenie brutto, suma kary umownej

kara umowna, odpowiednie oświadczenie, pozwany, umowa, termin zapłaty, naliczenie kary umownej, powódkę kary, wystawienie oświadczenia, umowa strony, wysokość kary umowna, centrum, usta, odpis, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, rehabilitacja zawodowa i społeczna, apelacja powódki, usługa utrzymania czystości, wystawiana faktura, błędna wykładnia zapisów, obciążenie powódki

kara umowna

kara umowna, napęd, pozwany, umowa, nakaz zapłaty, pismo, opóźnienie, dostawa, uruchomienie urządzenia, montaż, zwłoka, dzień zwłoki, oświadczenie o potrąceniu, nienależyte wykonanie zobowiązania, nota, termin, postępowanie nakazowe, wierzytelność, potrącenie kary umownej, błąd wykonawczy