Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie

kara umowna

kara umowna, inwestycja, odstąpienie od umowy, most, interes publiczny, niemożliwość świadczenia, zysk, reprezentant powoda, rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, kontrakt, decyzja środowiskowa, budowa mostu, aneks, decyzja, realizacja inwestycji, most na rzekach, wykonanie zobowiązania, zeznanie reprezentanta

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, obiekt, zadanie inwestycyjne, projekt, pozwany, sieć zewnętrzna, prawo odstąpienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, strona powodowa, faktura, zadanie, zwłoka, dokumentacja, gwarancja, robota dodatkowa, opóźnienie, brykiet

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, uznanie kary za rażąco, wykończenie robót, przypadek odstąpienia, wynagrodzenie umowne, dochodzona kara umowna, skuteczność odstąpienia od umowy, żądanie zapłaty kary umownej, ukończenie dzieła, prawo do odstąpienia, umowa strony, uprawnienie do odstąpienia, skuteczne odstąpienie, skuteczność oświadczenia, miarkowanie kary umownej, umowa prawa, skorzystanie z uprawnienia

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność, nota obciążeniowa, pracownik powoda

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwolenie, opóźnienie, linia energetyczna, przedmiot umowy, pozwolenie na budowę, nienależyte wykonanie zobowiązania, lokalizacja zbiorników, projekt, inwestycja, wykonanie umowy, pozwany, uzyskanie decyzji środowiskowej, laguna, lokalizacja inwestycji, uzyskanie decyzji, całkowita objętość, oferta, konsorcjum

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, pozwany, prawo odstąpienia, świadczenie stałe, stała obsługa prawna, postępowanie uproszczone, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, uprawnienie do odstąpienia, nienależyte wykonanie, prawo odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, pozwana kara umowna, nałożenie kary umownej, umowa w dniach, niewypłacone wynagrodzenie, oświadczenie o odstąpienia, świadczenie pieniężne

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek

kara umowna

kara umowna, inżynier kontraktu, koncepcja, pozwany, zadanie, długość sieci, projektowana sieć, umowa, inwestor, opóźnienie, kontrakt, harmonogram, prace projektowe, projekt, nieruchomość na cele budowlane, miarkowanie kary umownej, inwestycja, dokumentacja projektowa, projekt sieci, wariant przebiegu

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, dzieło, etap umowy, interfejs, pozwany, podzielność świadczenia, opóźnienie, system łączności, dokumentacja techniczna, prototyp, blokada, radiotelefon, pismo powódki, projekt, zwłoka w realizacji, model, kara umowna za przekroczenie, przekroczenie terminów realizacji, protokół odbioru

kara umowna

kara umowna, projekt, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, system, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane

kara umowna

kara umowna, harmonogram, budowa, podwykonawca, pozwany, odstąpienie od umowy, opóźnienie, przerwa w pracy, oświadczenie o odstąpienia, odpowiedzialność kontraktowa, pozwana kara umowna, termin, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja przedmiotu umowy, zapłata kary, opóźnienie prac, dzień podpisania umowy, opóźnienie podwykonawcy, obiektywny dowód, dłużnik

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, robota dodatkowa, opóźnienie, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody

kara umowna

podwykonawca, kara umowna, odstąpienie od umowy, opóźnienie, umowa podwykonawcza, potrącenie, tempo, harmonogram robót, przejściowe świadectwo płatności, obiekt ośrodka, rozbudowa obiektów, ośrodek sportu i rekreacja, inwentaryzacja, przedmiot umowy, oświadczenie o odstąpienia, faktura przejściowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, opóźnienie w realizacji, wierzytelność

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, plac budowy, oświadczenie o odstąpienia, zlecenie, pisemna wersja, protokół negocjacji, brak podpisu, brak frontu robót, wino powoda, zeznanie świadków strony, kara umowna za odstąpienie, potrącenie, nienależyte wykonanie, termin realizacji, pełnomocnictwo, podpis strony, protokół finansowy, wykazanie zawinienia

kara umowna

kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część, opóźnienie, instalacja

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, hala, umowa, obiekt, gwarancja bankowa, decyzja środowiskowa, opóźnienie, serwis, pozwolenie, kamień, budowa, termin końcowy, pozwany, przedmiot umowy, bank, podwykonawstwo, zbiornik, termin, pozwolenie na użytkowanie

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, teza z uzasadnienia wyroku, centra handlowa, pozwany, zarządca przymusowy, umowa najmu, wybudowanie centrum, opóźnienie, odstąpienie przez powódkę, opóźnienie w wydaniu lokalu, usta, zarzut miarkowania kary umownej, oświadczenie o odstąpienia, zapłata kary umowna, dłużnik, przypadek opóźnienia, bezskuteczność umowy, akcesoryjny charakter kary, przekazanie lokalu